建设工程合同履行纠纷的常见类别有哪些关于建设工程合同履行过程中所产生争议纠纷的类型,可以列举如下:首先,因承包方过失而引发的品质不达标问题;其次,发包方在未经授权情况下使用中导致产品质量出现瑕疵的纠纷;再者由于发包方自身失误导致产品质量未能达到标准的纠纷;另外还有对产品计价方式存在分歧的纠纷;再有就是针对竣工期限与实际不符的争议;最后,对于工程实物数量计算的争议。根据我国《民法典》第七百八十八条明确指出,建设工程合同是承包人负责完成工程建设任务,发包方按照约定支付对价的契约合同。建设工程合同包含了工程的勘查、设计以及施工这三个主要方面。以下为相关的法律依据:第八百零三条规定,如果发包方未能按照双方约定的时间和要求提供所需的原材料、设备、场地、资金、技术资料等支持性条件时,承包方有权相应地推迟工程进度,并且有权向发包方提出索赔诉求,以补偿其因暂停施工、原材料损耗以及窝工等因素所带来的经济损失。同时,依据第八百零四条,若因为发包方的方面的原因导致整个工程被中途叫停或延期,那么发包方应承担起相应责任,采取合理措施予以补救或减小损失,从而向承包方赔偿由于停工、窝工、设备迁移、材料堆积、构件多于耗损等给承包商造成的损失和实际花费。
律师解答
1.民间借贷纠纷受诉讼时效规制,一般为三年,从权利人知道或应当知道权利受损及义务人时起算;若债务分期履行,从最后一期履行期限届满日起算。这能促使权利人...查看全文
律师解答
(一)首选协商解决,纠纷双方就补偿金额、安置方式等争议点沟通,争取达成一致。(二)协商无果,被拆迁人认为权益受侵犯,可向行政复议机关申请行政复议。(三)对拆迁补...查看全文
律师解答
(一)准备阶段要全面收集能证明借贷关系和借款事实的证据,像借条、转账记录、聊天记录等。同时撰写起诉状,清晰写明原被告信息、诉讼请求以及事实理由。(二)起...查看全文
律师解答
法律分析:(1)收集证据是追讨债务的基础,借条、转账记录、聊天记录等能明确债务的存在和具体数额,为后续行动提供有力支撑。(2)与老人及其家属沟通协商是较为温...查看全文
律师解答
(一)收集证据。准备合同文本、聊天记录、支付凭证等能证明合同关系存在、对方违约等事实的材料。(二)确定管辖法院。根据法律规定和实际情况,向有管辖权的人...查看全文
合同无效属于合同纠纷范畴。合同被认定无效后,应按以下方式处理:首先,返还财产。合同无效后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿...查看全文
诬告肇事纠纷的判决需依据具体情节和相关法律规定。若诬告行为情节较轻,未造成严重后果,可能违反治安管理处罚法。根据该法,可处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节...查看全文
家庭纠纷通常可以报警。家庭纠纷涵盖多种情形,如家庭成员间的争吵、暴力冲突、财产分配争议等。在发生此类纠纷时,当事人可向公安机关报案。公安机关会依据具体情况...查看全文
侵权纠纷的和解方式如下:首先,纠纷双方应保持理性沟通,明晰各自立场与诉求,为和解奠定基础。其次,全面梳理侵权事实,包括侵权行为的具体表现、造成的损害后果等,确保对纠...查看全文
在合同履行期限届满之前,需依据具体情况进行妥善处理。首先,应仔细审查合同条款,明确双方在提前履行、部分履行等方面的约定及限制。若一方预期违约,另一方有权依据《...查看全文