律品·法律知识库

免费的普法网站

因发包人造成工程停工如何索赔

2025-04-2514 人阅读

律师解答

律师解答

1.收集证据。收集停工通知、现场照片等资料,证明停工由发包人导致,以及由此造成的机械设备闲置费、人员窝工费等损失。
2.发起索赔。按合同约定的程序,在规定时间发索赔意向通知,再交详细索赔报告,明确索赔金额、工期及理由。若合同无约定,及时与发包人协商。
3.解决争议。协商不成,按合同约定的方式,如仲裁或起诉,用法律手段维权。

律师解答

结论:
因发包人造成工程停工,承包人可通过收集证据、按合同约定索赔或协商、协商不成通过仲裁或诉讼的步骤索赔。
法律解析:
根据《民法典》规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。承包人首先收集停工通知、现场照片等证据,可证明停工是发包人原因以及造成的损失,如机械设备闲置费等。接着按合同约定的索赔程序,在规定时间发索赔意向通知、提交详细索赔报告;若合同无约定,则及时协商。若协商无果,可依合同约定的争议解决方式,通过仲裁或诉讼维护权益。若您在工程索赔方面遇到难题,欢迎向专业法律人士咨询,我们将为您提供专业的法律建议。

律师解答

1.因发包人造成工程停工,承包人索赔需按合理步骤进行以维护自身权益。收集证据是基础,如停工通知、现场照片、施工日志、与发包人沟通记录等,用以证明停工是发包人原因且明确停工造成的损失,损失包括机械设备闲置费、人员窝工费、周转材料租赁费等。
2.接着按合同约定索赔程序,在规定时间发索赔意向通知,之后提交详细索赔报告,明确索赔金额、计算依据、索赔工期及理由;若合同未约定,及时与发包人协商。
3.若协商不成,按合同约定的争议解决方式处理,如仲裁或向法院起诉,通过法律途径解决。

建议承包人平时做好资料收集整理工作,保证证据的完整性和有效性;与发包人沟通时注意保留记录;一旦发生停工,及时启动索赔程序,避免错过时效。

律师解答

法律分析:
(1)收集证据是索赔的基础。停工通知、现场照片等证据能有力证明停工责任在发包人,以及停工带来的各项损失,如机械设备闲置费等费用。这些证据是后续索赔的关键支撑。
(2)遵循合同约定的索赔程序至关重要。在规定时间内发出索赔意向通知并提交详细索赔报告,明确索赔金额、工期及理由,使索赔具有规范性和合法性。若合同未约定程序,及时协商也能为索赔争取机会。
(3)协商不成时,按合同约定的争议解决方式处理是保障权益的最后手段。仲裁或起诉能借助法律的强制力,让承包人的合法诉求得到公平裁决。

提醒:
索赔过程要严格按照合同和法律规定进行,注意证据的真实性和完整性。不同工程合同情况有别,建议咨询以获取更精准分析。

律师解答

(一)收集证据时,要确保证据的真实性、完整性和关联性,及时保存相关文件和记录,比如停工通知要清晰表明发包人原因,现场照片要有拍摄时间和地点。
(二)发出索赔意向通知和提交索赔报告要严格按照合同约定时间进行,若合同未约定索赔程序,与发包人协商时要保留好协商记录。
(三)选择争议解决方式时,若合同约定仲裁,要遵循仲裁程序;若向法院起诉,要准备好充分的证据和合理的诉求。

法律依据:
《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

相关法律咨询

  • 劳务公司可以承包水利工程吗

    律师解答
    1.劳务公司通常不能直接承包水利工程。水利工程需承包方有水利水电工程施工总承包资质,涉及企业资产、人员、业绩等要求,劳务公司主要是劳务分包资质,只能...查看全文

  • 工程款超过90万要坐牢吗

    律师解答
    1.工程款超90万不会直接坐牢,工程款纠纷多属民事范畴,被拖欠方可协商、调解、仲裁或诉讼追款。2.涉及以下犯罪行为会坐牢:工程建设有重大责任事故犯罪,违反...查看全文

  • 以干工程名义借款算不算诈骗

    律师解答
    结论:以干工程名义借款是否构成诈骗,关键看是否符合诈骗罪构成要件,有真实工程运作且有还款意愿行动的一般属民事借贷纠纷,反之可能构成诈骗。法律解析:诈骗...查看全文

  • 工程承包由哪方付于算费用

    律师解答
    结论:工程结算费用支付方一般为发包方,但合同另有特别约定的按约定执行,发包方未依约支付,承包方可追讨。法律解析:根据《中华人民共和国民法典》相关规定,在...查看全文

  • 丈夫的工程款债务妻子婚前需要承担吗

    律师解答
    结论:妻子婚前无需承担丈夫的工程款债务,婚后一般也无清偿义务,除非妻子自愿加入债务清偿。法律解析:依据法律规定,夫妻一方在婚前的债务属于个人债务,要用个...查看全文

相关法律知识

  • 法院没判的拘役停工资吗

    法院尚未作出判决时,关于拘役期间是否停发工资,需依据具体情况判断。通常情况下,如果员工因涉嫌违法犯罪被采取限制人身自由的强制措施,在其被证明有罪之前,用人单位一...查看全文

    2025-05-0211次浏览
  • 工程合同违约金一般多少钱

    工程合同违约金数额并无固定标准。其确定通常需综合多方面因素考虑。首先会依据合同双方的约定,若在合同中明确约定了违约金的具体金额或计算方式,则按此执行。其次...查看全文

    2025-04-0915次浏览
  • 合同违约索赔标准条款

    合同违约索赔标准条款:一、违约情形界定明确列举各类可能出现的违约行为,如未按时履行义务、交付的产品或服务不符合约定标准等。二、损失赔偿范围涵盖直接损失,如因...查看全文

    2025-04-0820次浏览
  • 工伤认定书上有停工留薪时间吗

    工伤认定文书并不直接标示停工留薪期限。此期限需依据医疗机构开具的诊断证明、病历等医疗材料,参照《工伤保险条例》和地方相关法规予以确定。实际操作中,用人单位...查看全文

    2025-04-0715次浏览
  • 因土地纠纷停工怎么赔偿

    土地纠纷导致停工,赔偿问题需依具体情形确定。首先,若因纠纷致使施工方无法按合同约定正常施工,应赔偿其直接经济损失,如已投入的原材料费用、设备租赁费用等。其次,对...查看全文

    2025-04-0325次浏览
成都律品科技 蜀ICP备18025242号-1

首页

电话咨询 / ¥29

20分钟内法律问题电话解答